>首页 >法律案件 > 合同纠纷 >

《合同欠款纠纷案例》软件技术服务合同纠纷如何处理?

律法网     发布日期:2022-08-30 14:15:52

关联标签: 合同纠纷 合同律师 北京合同律师收费    

我们常见的合同纠纷有很多的种类,比如买卖合同纠纷,服务合同纠纷,代理纠纷,最近刚好有当事人在了解软件技术服务类的合同纠纷,所以小编就专门找了一个案例,来给大家分析一下,遇到这种类型的纠纷应该怎么去处理。一起来看看吧。
 
《合同欠款纠纷案例》软件技术服务合同纠纷如何处理?
 
合同纠纷无非是追诉违约责任,所以这种时候就需要证明对方的违约责任,要准备相关的证据材料,这样才会有更大的胜诉可能性,和更大程度的争取利益。下面我们来看看案例的具体情况:
 《合同欠款纠纷案例》软件技术服务合同纠纷如何处理?
原告向法院提出诉讼请求如下:
1. 判令被告向原告偿付拖欠的合同款1634.13万元;
2. 判令被告向原告偿付迟延支付款项的利息损失,暂计至2020年4月30日为1795648.49元,实际计算至清偿之日止(具体计算方式见附件)
3. 本案诉讼费由被告承担。
 
原因是原告已经根据合同要求完成了建设工作,基本实现了合同约定的全部功能,系统实际早已上线投入使用。即便在涉案项目建设过程中,因客观条件所致个别细小的功能点无法实现,亦不能成为被告拒绝支付合同款项的合法理由和借口。况且,在原告不断努力实现被告要求,在第三方对系统进行了评审通过的情况下,被告因自身组织架构变化原因,继续拖延支付剩余款项,更是进一步扩大了原告的损失,显属恶意违约行为,从而引致本案诉讼,相关责任应由被告承担。故此,原告提起诉讼,请求依法维护其合法利益。
 
被告提出反诉请求:1.解除涉案合同;2.判决原告返还被告已支付的合同款1640万元;3.判决原告向被告支付违约金、赔偿经济损失合计1476万元;4.由原告承担本案全部诉讼费用。
 
为贯彻三级企业定位模式,被告决定建设涉案项目,搭建覆盖全集团的信息化平台,该平台将作为ERP系统后期在全集团推广实施的基础,实现集团资金流、物流和信息流三合一。被告委托第三方公司作为招标机构,以竞争性谈判方式对项目供应商进行招标,原告中标并于2015年11月12日签定涉案合同。合同签订后,被告按照合同约定先后向原告支付了第一次至第三次合同款总计1640万元,但原告履行合同严重违约,体现在:一、涉案项目未能实现合同约定的全部功能和技术要求,涉案ERP系统存在的缺陷、漏洞、故障等问题至今未能完成整改,不符合合同约定的质量标准,原告构成严重违约,导致被告无法实现合同目的。二、原告拖延至今未完成项目建设,严重违反合同关于项目建设工期约定。1.根据涉案合同第10条约定,原告应于项目开始后365天内完成,但2017年10月原告仍在进行项目测试阶段工作;2.2017年12月28日,被告向原告发出《关于加快推进重庆能源ERP系统项目建设的函》,2019年4月11日,再次发送《关于协商解决ERP项目的函》,明确被告未通过系统上线试运行阶段的验收,催告原告协商解决,但原告至今未能完成项目建设工作,严重违反合同关于项目工期的约定,严重影响被告及相关子企业的经营活动。三、原告未经被告同意,擅自将涉案ERP系统中的协同办公、人力资源两个子系统分包给第三方,严重违反合同约定。四、2017年7月,原告在未完成项目建设情形下,擅自撤走项目经理及子系统负责人,严重违反合同约定。五、原告开发的涉案ERP系统中使用第三方用友网络科技股份有限公司(以下简称用友公司)的软件,但未向被告提供合法授权文件,严重违反合同约定,给被告带来严重的信息安全风险和法律风险。六、原告还存在项目实施中系统测试阶段未提供安装操作系统、数据库、中间件服务等违约事实。
因原告的上述严重违约行为,导致被告的合同目的无法实现,不得不停止涉案ERP系统试运行,另行招标重新开发,被告由此遭受巨大经济损失。因此,被告有权根据合同约定及法律规定解除合同。合同解除后,原告应依法返还被告已支付的全部合同款1640万元,并按合同约定向被告支付违约金、赔偿被告的经济损失。被告特此提起反诉,请求维护其合法权益。
 
对于这样一个案件,大家都可以看出来,或许双方都有损失,同时也都有私心,想要为自己谋取更多的利益,那咱们来看看法院是怎么判决的:
一、解除原告与被告于2015年11月12日签订的《重庆市能源投资集团ERP系统平台一期项目采购合同》;
二、被告于本判决生效之日起七日内支付原告剩余合同款800万元;
三、驳回原告的其他诉讼请求;
四、驳回被告的其他反诉请求。
 
当然在这种案件面前,法官审理也是比较头痛的,就看谁提供的证据更为充足,更具有真实性,以此来做出更为公平有效的判决。
 
看完这个案例,你知道软件技术服务合同纠纷如何处理了吗?当然,案例是别人的,自己的情况可能不太一样,这个没什么关系,大家可以直接咨询专业的合同纠纷律师,获取更加专业的解答哦。